中國電建西北院國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業分包

談判采購公告

（招標編號：XBY-GNBHGF[2025]-02）

1.采購條件

國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包項目已批準建設，項目建設單位為國電電力巴州發電有限公司，資金已落實。本次招標人為******有限公司，目前已具備招標條件，現對該項目國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業分包進行公開談判。

該項目資金已落實，具備招標采購條件。

2.項目概況與采購范圍

2.1 建設地點

建設地點位于博斯騰湖南部 ，具體位于新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州博湖縣，距博斯騰湖約26km，西距博斯騰湖鄉約24km，東距鬧音呼都克村約20km。站址范圍位于東經87°02′0.05″～87°07′19.39″，北緯41°39′42.43″～41°43′40.13″，海拔高度介于1150m～1250m之間。本項目用地屬性為其他草地，地形主要為平地緩坡，場址南高北低，站址北側有現有道路貫穿，進場道路可由現有道路引接，站址外部交通條件較便利。

2.2 工程概況及標段概況

能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包（以下簡稱EPC總承包項目），為總圖中西側的1#地塊及總圖中東側的3#地塊區域，其中1#地塊占地面積約2676.27畝，光伏組件119444塊，19個單晶硅方陣；3#地塊占地面積約4634.74畝，光伏組件342784塊，57個單晶硅方陣。本項目直流側合計安裝容量282.48324MWp，交流側容量為250MW，組件數量共計462228塊，使用N型610/620WpTOPCon單晶雙面雙玻組件，共建設76個單晶硅方陣，其中75個3.3MW子陣、1個2.5MW子陣。

光伏支架單元采用2*26單元布置形式，每26個單晶硅光伏組件串聯成為一個光伏組件串，組件至組串式逆變器采用H1Z2Z2-1*4mm2/1*6mm2光伏直流電纜，每24-25個光伏組件串接入一臺300KW組串式逆變器，經逆變器將直流電轉換為交流電，每個子陣11臺組串式逆變器接入35KV升壓箱變，經箱變升壓至35kV，由8臺箱變并為1回35KV集電線路后接入匯集升壓站。

本次采購標段為國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段專業分包。

2.3 工期要求

國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段，計劃開工日期：2025年 10 月15 日，計劃完工日期：2025年 11 月 12 日，總工期29日歷天，具體以甲方現場完工時間要求為準。

2.4 質量要求

國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業分包

質量要求：

1）本工程質量標準必須符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求；

2）建筑分項工程合格率100％，建筑單位工程優良率達95％。安裝、調試合格率100％。安裝單位工程優良率達95%以上；

3）不發生任何質量事故或永久性缺陷實現高標準投產；

4）實現高標準投產，創行業優質工程獎；

5）系統完善、設備可靠、指標先進、環境優美。

2.5 采購范圍

本次采購工程為國能巴州抽水蓄能項目配套博湖縣60萬千瓦光伏項目光伏場區第二標段EPC總承包項目圍欄及大門標段施工專業分包

承包范圍具體包括但不限于如下：

1#、3#地塊光伏場區水泥柱刺圍欄13350米及成品鍍鋅鋼絲網大門6道、水泥柱、刺繩、鍍鋅大門等自購材料設備的接收、卸車、存儲、二次倒運工作。設備及材料的進場抽樣送檢（取得第三方試驗合格報告，滿足電力質監站、電網公司等驗******消防備案驗收及項目涉及的所有驗收項目；施工人員生活區臨時用地手續辦理（包括但不限于臨建區、材料堆場、施工道路、進場道路等施工相關的臨時用地）、施工人員生活區臨建搭設相關業務辦理費用支付及協調費用的支出，以上所有費用包含在合同價中，如承包人不履行或不積極履行其應該承擔的相關責任，發包人有權委托第三方或自行解決，并不免除承包人的協調責任，且由此產生的費用發包人有權從應支付承包人的合同總價款中直接扣除。按計劃工期進行各標段工作內容主要如下：

1.工程建設過程中的農民工管理資料收集、整理并負責移交給發包人；

2.參加施工過程中的檢查、配合發包人完成竣工驗收及工程審計等相關工作；

3.正式移交之前的缺陷處理以及缺陷責任期、質量保修期內的修復等相關工作；

4.做好與本工程相關的建設（包括但不限于水、電、路等）協調工作，確保工程進度按計劃完成。

施工界限：1#、3#地塊光伏場區圍欄及大門，光伏場區征地紅線內。

設備購置包括但不限于：本標段所需的立柱、刺繩、大門、連接件等所有材料設備均由承包人采購催交、運輸、接車、倒運、接貨驗收、倉儲保管、二次搬運等工作，包括但不限于本標段圍欄及大門施工所需的標識標牌樁等材料。

按照招標人要求完成本標段施工期、運行期施工場區內所需的宣傳標語，負責按照國能要求制作與安裝本標段與本工程建設相關的各種臨時、永久標志牌費用均已包含在報價中。

本公告提出的是對本標段工程的最低限度的要求，并未對一切技術細節作出規定，也未充分引述有關標準和規范的條文，在執行合同過程中如發現有任何漏項和短缺，在合同中并未列入而且確實是項目可靠、穩定、功能、安全的運行中應該有的，并且滿足合同及合同附件對整個項目的性能保證值要求所必須的，均應由承包人負責將所缺的設備、材料、建筑、技術資料、專用工具、備品備件、服務等補上，其費用包括在總價中。

3.響應人資格要求

3.1企業要求

3.1.1企業資質要求：響應人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有電力工程施工總承包叁級或建筑工程施工總承包叁級及以上資質。

3.1.2企業資產（財務要求）：響應人沒有處于財產被接管、凍結、破產狀態，提供近3年財務會計報表或相關財務說明資料（2022-2024年）。

3.1.3 企業主要人員要求：

（1） 項目經理資格要求：二級建造師及安全B證，本單位注冊，且未擔任其他在建建設工程項目的項目負責人。

（2）項目技術負責人的資格要求：具有二級建造師或中級及以上職稱；

（3）項目安全生產管理人員的資格要求：具有安全生產管理人員C證；

（4）項目質量管理負責人人員的資格要求：具有質量員證；

3.1.4 企業工程業績要求：響應人在近5年內具有光伏發電項目或類似工程施工業績2項及以上。

3.1.5 企業資信要求：

（1******銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；

（2）響應人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；

（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；

（4******法院在“信用中國”網站（******,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；

（5******法院列為被執行人（查詢網址：******/zhixing/******法院列為被執行人（查詢網址：******/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的）。

3.2其他要求

3.2.1本次采購不接受聯合體投標。

4.談判文件的獲取

4.1凡符合上述資質條件要求的，請于 2025 年 09月 24日至 2025年 09 月28日，每日上午8:30時至下午17:00時（北京時間，不含法定公休日），將以下材料掃描后發至******郵箱，在郵件中標明獲取項目及標段名稱、聯系人及聯系方式。

（1）單位營業執照原件副本；

（2）法定代表人授權委托書原件及被授權人身份證原件；

（3）招標文件只提供電子版，不提供紙質版。

4.2未按本招標公告4.1條要求的途徑獲取招標文件的，其投標將被否決。

5.響應文件的遞交

5.1響應文件遞交的截止時間(響應截止時間，下同)為2025 年 10月 9 日 10 時 00分，地點為陜西省西安市長安區城南大道18號西北水電常寧基地C座會議室（具體會議室另行通知）。

5.2逾期送達、未送達指定地點的或者不按照談判文件要求密封的響應文件，采購人將予以拒收。

6.開標時間、地點

6.1開標時間：2025 年 10月 9 日 10時 00分，地點為陜西省西安市長安區城南大道18號西北水電常寧基地C座會議室（具體會議室另行通知）。

6.2談判時間（預計）：2025 年10月 9日10時00 分

6.3談判地點（預計）：陜西省西安市長安區城南大道18號西北水電常寧基地C座會議室（具體會議室另行通知）。

6.4遞交響應文件的響應單位未準時參加某一輪次談判的，視為其自動放棄該輪次談判。

7.成交人數量

成交人數量:1人

8.發布公告的媒介

本次談判公告在中國電建陽光采購網（******）、中國招標投標公共服務平臺（************有限公司網站（http：//******）上同時發布。

9.聯系方式

******有限公司

地 ???址：陜西省西安市長安區韋曲街辦城南大道18號西北水電常寧基地

聯 系 人：張工

電??? 話：******

郵??? 箱：******

10.監督機構

******有限公司

監督電話：******

11.提出異議的渠道和方式

11.1 對以上文件內容有異議的響應人，請在公告發布期內通過本公告公布的聯系方式向招標人提出反饋意見。逾期將不再受理。

11.2 異議須有明確的請求和必要的證明材料，且須實名形式并加蓋單位公章。

11.3 ******有限公司

聯系人：祁工

聯系電話：******

電子郵箱：******

?

?

******有限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? 2025年 09 月 24日

?